建设施工合同司法解释 (一)

建设施工合同司法解释

优质回答《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中关于建设施工合同无效的情形主要包括以下几点：

承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的：

如果承包人没有取得相应的建筑施工企业资质，或者其资质等级低于工程所需的要求，那么所签订的建设工程施工合同将被认定为无效。

没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的：

也就是所谓的“企业挂靠”行为。如果实际进行施工的个人或单位没有资质，但借用了有资质的建筑施工企业的名义来签订合同，这样的合同同样被视为无效。

建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的：

对于按照法律规定必须进行招标的建设工程，如果未经招标程序就擅自签订合同，或者招标过程存在违法违规行为导致中标无效，那么所签订的建设工程施工合同也将被认定为无效。

情形均会导致建设工程施工合同无效，因此在签订合同时，双方应严格遵守相关法律法规，确保合同的合法性和有效性。

关于建设工程施工合同，最高院民一庭专业法官会议纪要汇集 (二)

优质回答Q1、实际施工人请求发包人承担责任的范围

(最高人民法院民事审判第一庭2021年第20次专业法官会议纪要)

在处理建设工程施工合同纠纷时，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十三条对此问题进行了阐述。该规定提及了实际施工人有权请求发包人在欠付工程款范围内承担责任，但明确指出这一原则不适用于借用资质、多层转包和违法分包关系中的实际施工人。因此，只有在特定条件下，实际施工人能够突破合同相对性原则，要求发包人承担相应的责任。

Q2、借用资质的实际施工人折价补偿权利

(最高人民法院民事审判第一庭2021年第20次专业法官会议纪要)

当实际施工人借用有资质建筑施工企业的名义与发包人签订建设工程施工合同时，若发包人知情或应当知情，实际施工人与发包人之间形成了事实上的建设工程施工合同关系。即便该合同因违反法律强制性规定而无效，根据《中华人民共和国民法典》第七百九十三条第一款，当工程经验收合格时，实际施工人有权请求参照合同约定的工程价款进行折价补偿。

Q3、实际施工人与承包人诉讼权利协调

(最高人民法院民事审判第一庭2021年第21次专业法官会议纪要)

在承包人已起诉发包人支付工程款的情况下，实际施工人可以在一审辩论终结前申请作为第三人参加诉讼。若实际施工人另诉请求发包人在欠付工程款范围内承担责任，则不应受理，应协调双方的诉讼权利。实际施工人作为第三人参加诉讼后，其请求权应与承包人的请求权合并审理。

Q4、实际施工人不享有建设工程价款优先受偿权

(最高人民法院民事审判第一庭2021年第21次专业法官会议纪要)

建设工程价款优先受偿权是承包人享有的特殊权利，允许其在特定条件下就工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。然而，实际施工人并非与发包人直接签订施工合同的承包人，因此不享有这一优先受偿权。

Q5、合同无效，管理费不予支持

(最高人民法院民事审判第一庭2021年第21次专业法官会议纪要)

转包合同、违法分包合同及借用资质合同无效，合同中关于实际施工人需向承包人或出借资质企业支付管理费的条款也无效。在实践中，承包人或出借资质企业收取的管理费实质上并非是对建设工程施工进行管理的合理对价，而是违法套利行为。因此，在合同无效的情况下，不支持实际施工人向承包人或出借资质企业支付管理费的请求。

Q6、承包人对违章建筑不享有优先受偿权

(最高人民法院民事审判第一庭2021年第21次专业法官会议纪要)

建设工程价款优先受偿权制度旨在通过工程折价或拍卖方式优先清偿承包人享有的建设工程价款债权。然而，违章建筑因其性质特殊，不宜进行折价、拍卖，因此，承包人对违章建筑不享有建设工程价款优先受偿权。

Q7、网签不消灭建设工程价款优先受偿权

(最高人民法院民事审判第一庭2021年第21次专业法官会议纪要)

建成房屋已办理网签，并不影响承包人行使就工程折价或拍卖的价款优先受偿的权利。网签仅是规范商品房预售的行政管理手段，不产生物权变动的效力。因此，只要符合建设工程价款优先受偿权的成立条件，承包人有权就工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权。

Q8、拒绝裁判与告知另行主张权利相矛盾

(最高人民法院民事审判第一庭2021年第21次专业法官会议纪要)

法院不能在判决驳回当事人诉讼请求的同时，又告知当事人应另行主张权利。这一做法本质上属于拒绝裁判，不符合法律规定的判决原则。判决驳回诉讼请求意味着对于当事人的实体权利已经作出了否定性判断，当事人不能再基于同一事实和理由重新起诉。即使基于新证据主张权利，也应通过申请再审而非重新起诉的方式进行。

44图详解：最高院关于建设工程施工合同纠纷司法解释（一） (三)

优质回答建设施工合同纠纷是建工领域高频且需解决的重要难题。施工合同履行过程中争议频发，主要源于合同的复杂性与广泛涉及面，加之工程规模庞大，实际执行与管理难以完全契合合同预期。最高人民法院关于建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）提供了明确指引。本文将通过图片形式，逐条解析司法解释的关键条款，以助于理解与应用。

最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）

法释〔2020〕25号

为确保正确审理建设工程施工合同纠纷案件，维护当事人的合法权益和建筑市场秩序，促进建筑市场健康发展，最高人民法院制定此解释，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律及相关规定，结合审判实践。

第一条

建设工程施工合同无效的情形包括：承包人无资质或超越资质等级、无资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义、必须招标的工程未招标或中标无效。

第二条

在中标合同之外，双方签订的合同若变更工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，且明显背离中标合同，可认定无效。

第三条

发包人未取得建设工程规划许可证等审批手续的，建设工程施工合同无效，但发包人在起诉前取得该审批的除外。

第四条

承包人超越资质签订合同，但在工程竣工前取得相应资质，按照无效合同处理的，不予支持。

第五条

有劳务作业资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，不认定为无效。

第六条

施工合同无效，一方请求赔偿的，需证明对方过错、损失大小及因果关系。

第七条

借用有资质的建筑施工企业名义签订合同，发包人请求出借方与借用方对工程质量不合格等损失承担连带责任的，法院支持。

第八条

对建设工程开工日期有争议时，应依据开工通知、合同、施工许可证、竣工验收报告等确定，发包人同意实际进场施工的，以进场时间为准。

第九条

对建设工程实际竣工日期有争议的，以工程验收合格之日、承包人提交验收报告之日或发包人擅自使用之日为准。

第十条

承包人未在约定期限内申请工期顺延，但发包人同意或有合理抗辩的，工期不顺延。

第十一条

建设工程竣工前，工程质量争议，经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。

第十二条

因承包人原因工程质量不符合约定，拒绝修理、返工或改建的，发包人请求减少支付工程价款的，法院支持。

第十三条

发包人具有导致工程质量缺陷的过错责任，包括设计缺陷、指定材料不合格或直接指定分包人。

第十四条

建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。

第十五条

因建设工程质量发生争议时，发包人可与总承包人、分包人和实际施工人共同起诉。

第十六条

发包人在施工合同纠纷案件中，以建设工程质量不符合约定为由主张违约金或赔偿费用的，法院合并审理。

第十七条

承包人请求发包人返还工程质量保证金的条件包括约定期限届满、双方未约定期限的两年后、发包人原因导致验收延迟后的九十日后、双方未约定的两年后。

第十八条

因保修人未及时履行保修义务导致建筑物毁损或造成人身财产损失的，保修人承担赔偿责任。

第十九条

建设工程计价标准或方法有约定的，按照约定结算工程价款；设计变更导致工程量或质量标准变化时，无法协商一致的，参照签订合同时的计价方法或标准结算。

第二十条

对工程量有争议的，按施工过程中形成的签证确认。承包人提供发包人同意施工证据但未提供签证文件的，可参照其他证据确认实际工程量。

第二十一条

发包人未在约定期限内答复视为认可竣工结算文件的，按照文件结算工程价款。

第二十二条

施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书内容不一致的，以该文件作为结算工程价款的依据。

第二十三条

发包人将非必须招标的建设工程进行招标后，另行订立的施工合同若背离中标合同的实质性内容，以中标合同作为结算依据，但因客观情况变化而另行签订合同的除外。

第二十四条

数份无效施工合同中，工程质量合格，承包人请求参照实际履行合同的工程价款约定折价补偿的，法院支持。

第二十五条

垫资和垫资利息有约定的，按约定返还；无约定的，按照工程欠款处理；无利息约定的，不予支持利息。

第二十六条

欠付工程价款利息的计算标准由双方约定，无约定的，参照同期同类贷款利率或同期贷款市场报价利率。

第二十七条

利息从应付工程价款之日开始计算，无约定或约定不明的，以交付之日、提交竣工结算文件之日或当事人起诉之日为准。

第二十八条

固定价结算工程价款的约定，一方请求对工程造价进行鉴定的，法院不予支持。

第二十九条

诉讼前已对工程价款结算达成协议，一方请求鉴定的，法院不予准许。

第三十条

诉讼前共同委托的鉴定意见，一方不认可申请鉴定的，法院准许，但双方明确表示受该意见约束的除外。

第三十一条

争议事实范围确定或双方请求对全部事实鉴定的，进行鉴定。

第三十二条

未申请鉴定或申请后未支付鉴定费用、拒不提供材料的，承担举证不能的后果。

第三十三条

法院准许鉴定申请后，确定委托事项、范围、期限等，并组织质证争议材料。

第三十四条

法院组织质证鉴定意见，鉴定人使用未经质证材料的，组织再次质证。质证后，该部分材料不能作为鉴定依据的，鉴定意见不予。

第三十五条

承包人请求就工程折价或拍卖价款优先受偿，应予支持。

第三十六条

建设工程价款优先受偿权优先于抵押权和其他债权。

第三十七条

装饰装修工程具备折价或拍卖条件，请求优先受偿的，应予支持。

第三十八条

建设工程质量合格，请求优先受偿的，应予支持。

第三十九条

未竣工但质量合格的工程，请求优先受偿的，应予支持。

第四十条

优先受偿的工程价款范围依据规定确定，逾期支付的利息、违约金、损害赔偿金等不予优先受偿。

第四十一条

行使优先受偿权的期限为十八个月，自应给付工程价款之日起计算。

第四十二条

发包人与承包人放弃或限制优先受偿权，损害建筑工人利益的，不支持发包人主张。

第四十三条

实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，法院应予受理。

第四十四条

实际施工人请求代位权诉讼的，法院应予支持。

第四十五条

本解释自2021年1月1日起施行。

刚刚最高院发布最新施工合同司法解释（一）！废止《施工合同纠纷解释一、二》，2021年1月1日起施行 (四)

优质回答中华人民共和国最高人民法院已发布关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一），废止《施工合同纠纷解释一、二》，自2021年1月1日起施行。此解释详细规定了建设工程施工合同的无效与有效条件，以及合同纠纷中的法律适用。解释内容包括对合同无效情形的界定、合同变更与补救措施、工程质量问题的责任分配、工程价款结算与争议解决等关键问题。其中，明确了施工合同无效的几种情形，如承包人无资质、借用有资质企业名义、必须招标而未招标等。对于转包与违法分包的合同，亦认定为无效。此外，解释还对合同变更与补救、工程质量问题与责任承担、工程价款结算等重要问题进行了详细规定，确保公正公平地解决建设工程施工合同纠纷。

建设施工合同司法解释是什么 (五)

优质回答建设施工合同司法解释是指《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。该司法解释主要规定了建设工程施工合同无效的情形，具体如下：

承包人资质问题：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，建设工程施工合同将被认定为无效。企业名义借用问题：没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，建设工程施工合同同样被认定为无效。招标问题：建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的，建设工程施工合同也会被认定为无效。

这些规定旨在规范建设工程施工合同的签订和履行，保护当事人的合法权益，维护建筑市场的秩序。

想要成长，必定会经过生活的残酷洗礼，我们能做的只是杯打倒后重新站起来前进。上面关于最高人民法院关于审理建设工程施工合同的信息了解不少了，槐律网希望你有所收获。