在当今社会快速发展的背景下,建设工程行业迎来了前所未有的发展机遇。为了确保各类工程项目能够高效、有序地进行,专业建设工程设计合同的签订显得尤为重要。这份合同不仅是项目双方权益的保障,更是工程顺利进行的基础。它详细规定了设计范围、设计要求、双方责任、付款方式以及争议解决方式等关键条款,为项目的整体规划与实施提供了坚实的法律支撑。

专业建设工程设计合同 (一)

专业建设工程设计合同

最佳答案专业建设工程设计合同

工程设计是根据建设工程和法律法规的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件,提供相关服务的活动。包括总图、工艺设备,建筑、结构、动力、储运、自动控制、技术经济等工作。

专业建设工程设计合同

工程名称: _; 工程地点: __

合同编号: _; 计证书等级: _

签订日期: _; 签订地点:_

发包人:

设计人:

发包人委托设计人承担工程设计,工程地点为 __,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的主要技术标准是:

_

_

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

3.1 合同书

3.2 中标函(文件)

3.3 发包人要求及委托书

3.4 投标书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

__

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

第七条 费 用

7.1 双方商定,本合同的设计费为 __ 万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。

7.2 如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

第八条 支付方式

8.1 本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的 %,计 万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

8.2 设计人提交__设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的 %, 计 万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的 %,计_万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。

8.3 双方委托银行代付代收有关费用。

第九条 双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内。设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天时,设计人有权确定提交设计文件的时间。

9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作全套修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

9.1.3 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4 发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。

9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额 %的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的.设计费。

9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.1.9 承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

9.2 设计人责任

9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现 9.1.2、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 设计合理使用年限为__年。

9.2.3 负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。

9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的%.

9.2.5 由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的 %。

施工现场设计合同范本 (二)

最佳答案施工现场设计合同范本主要包括以下内容:

一、合同双方信息 甲方:需填写法定代表人、营业执照注册号和住所等信息。 乙方:同样需填写法定代表人、营业执照注册号和住所等信息。

二、工程项目概况 明确工程项目名称、建设地点、设计规模以及估算投资等关键信息。

三、设计内容、范围、技术标准 详细描述设计的具体内容、范围,以及遵循的技术标准,如《城镇燃气设计规范》、《建筑设计防火规范》等相关规范。

四、设计费及支付 明确设计费总额、支付比例、时间及支付方式。包括但不限于委托书支付比例、单项工程竣工验收支付比例、延期支付条件等细节。

五、双方的权利与义务 甲方:提供必要的设计资料、组织评审、提供工作条件等。 乙方:按照设计标准完成设计工作、按时交付设计文件、保证设计质量等。

六、设计变更 规定设计变更的条件、责任分配,以及设计变更后交付日期的顺延、返工费的支付等相关事宜。

七、保密 明确合同履行期间的资料、成果的保密责任及期限,确保双方的知识产权得到保护。

八、合同变更、解除 明确合同变更或解除的条件、程序及责任,以便在必要时合法合规地调整或终止合同。

九、违约责任 详细列出违约情形、违约金、损失赔偿等条款,以确保合同的严肃性和执行力。

十、争议解决 规定争议解决的方式,如协商、仲裁或诉讼等,以便在发生争议时能够迅速、有效地解决。

十一、合同生效、份数、附件 明确合同的生效条件、合同份数以及合同附件的效力。合同经甲乙双方签字并盖章后生效,一式六份,双方各执两份,具有同等法律效力。合同附件与本合同具有同等法律效力。

请注意,仅为施工现场设计合同范本的框架性内容,具体条款需根据实际情况进行调整和完善。在签订合同时,建议由专业律师或法律顾问进行审查,以确保合同的合法性和有效性。

建设工程设计合同范本(2023最新) (三)

最佳答案建设工程设计合同是指在房屋建造过程的初期,工程师和建筑师针对实际情况进行建筑设计时所需要签订的合同。这其中最重要的一部分工作就是建筑工程的勘察和设计,因此为了规范建筑参与方的行为,合同就会成为一个非常重要的参考条件。那么目前最新的建设工程设计合同究竟有什么内容呢?它的范文是什么样的呢?

发包方、承包方及建筑信息

在合同正文开始之前,首先需要注明的就是建筑工程设计过程中发包方、承包方、工程名称、工程地点、建筑面积、结构类型、承包范围方式、工程造价及注意事项等信息。同时需要根据实际情况制定工程的起始日期以及相关工作的处理期限。

工程验收规定

在这一部分内容中,需要规定当工程具备验收、掩盖等条件时承包方所需要完成的工作内容,比如,当工程达到中间验收部位以前,承包方需要自检,同时在48小时之内通知发包方参加,如果验收合格之后才能够签字并继续施工。同时合同在这一部分的后面会规定如果双方违反了

设计变更规定

工程设计在施工过程中根据实际情况可能会发生变化,如果发包方对原来的设计需要进行更改的话,经过批准之后还应当在变更前10天之内向承包方发送书面通知,否则承包方可以拒绝变更。同时还要在5天内提交相关的材料。

预付和支付工程款

工程款是一个庞大而复杂的款项,为了规范工程款的支付,在合同中需要规定发包方应当按照一定的标准来完成支付,一般是规定分几次和什么样的价款标准。

争议解决

如果发包方和承包方发生了争议,那么合同需要规定双方可以通过协商或者申请施工合同管理机构以及有关部门进行调解,如果调解不成功的话可以选择向仲裁委员会提出申请或向法院提起诉讼。

合同终止和违约责任

如果发包方和承包方不能够按照协议条款内容中履行自己的义务,那么应当承担相应的违约责任,同时只要双方的合同不终止,违约方在承当之前所描述的违约责任之后还应当继续履行合同。

在合同范文的最后部分,还应当规定合同生效的条件,即双方签字或者签章,同时注明应当保存多少份数的合同才能够视为有效。具备所有的这些内容之后,才是目前最新版本建设工程设计合同范文的所有内容。

工程建筑设计合同是一种什么合同. (四)

最佳答案工程建筑设计合同也称建设工程承发包合同,是指由承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。

种类

按照《中华人民共和国合同法》的规定,建设工程合同包括三种:即建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。

(一)建设工程勘察合同

建设工程勘察合同是承包方进行工程勘察,发包人支付价款的合同。建设工程勘察单位称为承包方,建设单位或者有关单位称为发包方(也称为委托方)。

建设工程勘察合同的标的是为建设工程需要而作的勘察成果。工程勘察是工程建设的第一个环节,也是保证建设工程质量的基础环节。为了确保工程勘察的质量,勘察合同的承包方必须是经国家或省级主管机关批准,持有《勘察许可证》,具有法人资格的勘察单位。

建设工程勘察合同必须符合国家规定的基本建设程序,勘察合同由建设单位或有关单位提出委托,经与勘察部门协商,双方取得一致意见,即可签订,任何违反国家规定的建设程序的勘察合同均是无效的。

(二)建设工程设计合同

建设工程设计合同是承包方进行工程设计,委托方支付价款的合同。建设单位或有关单位为委托方,建设工程设计单位为承包方。

建设工程设计合同为建设工程需要而作的设计成果。工程设计是工程建设的第二个环节,是保证建设工程质量的重要环节。工程设计合同的承包方必须是经国家或省级主要机关批准,持有《设计许可证》,具有法人资格的设计单位。只有具备了上级批准的设计任务书,建设工程设计合同才能订立;小型单项工程必须具有上级机关批准的文件方能订立。如果单独委托施工图设计任务,应当同时具有经有关部门批准的初步设计文件方能订立。

(三)建设工程施工合同

建设工程施工合同是工程建设单位与施工单位,也就是发包方与承包方以完成商定的建设工程为目的,明确双方相互权利义务的协议。建设工程施工合同的发包方可以是法人,也可以是依法成立的其它组织或公民,而承包方必须是法人。

明白了建筑工程设计合同的一些关键内容,希望能够给你的生活带来一丝便捷,倘若你要认识和深入了解其他内容,可以点击槐律网的其他页面。